外墙清洗施工合同书
委托人（甲方）：
受托人（乙方）：长沙翱翔外墙防渗涂料技术有限公司
甲方将 工程委托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》有关规章制度，经甲乙双方共同协商，本着相互信任、平等、公平的法律原则，为明确双方权利义务和经济责任，签订以下合同条款，双方共同遵守：
一、工程内容及服务范围：
1.1工程名称： 工程。
1.2工程地址：湖南省 市滨河路东风大酒店 。
1.3承包范围：
工程；因本工程为清洗工程，其他需要清洗的地方在施工过程中按甲方确认的方案及指令执行。
1.4 质量等级：合格
二、工程造价及结算方式：
2.1合同价款：施工按人民币¥4.5元/平方米单价包干进入结算，不含税金。
2.1.1 工程，按人民币¥4.5元/平方米单价包干进入结算，按实际施工面积结算。
上述价款已包含：施工设备、劳务、管理、维护、保修、利润、施工技术措施费等一切费用在内。
2.2施工工程量：按甲方工程清单及乙方实际工程施工面（经甲乙双方认可）为准。
2.3承包方式：包工包质量包安全。
2.4保修期限：从乙方工程完工经甲乙双方验收后核算起，无保质期。
2.5结算方式：结算时以上综合单价和审计部门为准，工程量按实际工程施工量计算，变更增加工程及现场签证的造价皆按综合单价为准。
三、合同期限：
本合同为维修合同，工期8天，施工期限从2019年 月 日起至2019年 月 日止。特殊情况（如遇不可抗拒的自然因素如下雨、下雪、刮风、停水、停电等）工期顺延。
四、付款方式：
4.4乙方进场施工甲方支付乙方总工程清单的40﹪，即人民币¥ 元整，乙方进场施工总工程清单的100﹪和可能增加部分的所有工程量后，经甲乙双方验收合格后，7个工作日内按实际工程量的100﹪一次性支付给乙方。
五、双方责任与义务：
㈠甲方的权力和义务
5.1 甲方有权对乙方的施工工作随时进行监督、检查。
5.2 在工程依照验收标准双方验收合格之后，应全部付清全部合同总工程价款。
5.3乙方施工完毕后，甲方应积极组织甲乙双方验收，如甲方无故拖延验收期限，乙方在施工完毕后，7个工作日结束，则视为验收合格。
5.4 甲方应在乙方施工过程中，为乙方无偿提供因服务时所必需的一切方便，如供水、供电等。
5.5 甲方应保障乙方正常的施工进度不受干扰，如因甲方原因导致乙方不能按期按质完成施工任务，责任由甲方承担。
5.6甲方应指派业主委员代表 同志积极配合乙方施工，及办理甲方基金相关事宜，由于甲方基金支付不到位，乙方有权停工，停工期间所产生的费用（如：架子租赁费用等）由甲方负责。
㈡乙方的权力和义务
5.1 乙方在工程保质期内出现任何，由于施工质量问题导致的墙面脱落引起的事故和损失由
乙方承担。乙方保证严格按照施工流程作业，按质按量按时的完成本合同规定的施工任务。
5.2 乙方文明施工，所有施工人员要有保险，经过培训，具有高空作业知识，乙方需提供施工作业人员保险证明，施工过程中，可能出现的意外事故，均由乙方负责，与甲方无关。
5.3 乙方爱护甲方建筑物及室内各种设施，注意节约水电；因乙方的原因造成甲方财产（如：霓虹灯管、汽车、花、草等）损坏的，由乙方负责赔偿。
5.4 乙方严格保守因业务外来知晓的甲方相关商业秘密等其他秘密。
5.5 对施工场地及时清场。
5.6乙方委派项目负责人：何义斌 ，项目负责人负责组织项目经理部技术人员参加工程图纸会审、技术交底、组织工程竣工验收，及时处理好工程质量事故和安全事故，承担事故的经济责任。
六、其它约定
6.1 乙方生产管理安全责任由乙方自己承担，甲方不承担安全责任。
七、合同的违约与解除：
7.1 在执行合同中发生纠纷，双方应尽力协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。
7.2 甲、乙双方不能履行合同条款，均属违约，违约所造成的所有经济损失，由违约方承担。
7.3 在合同有效期内，任何一方未经对方同意不得随意终止合同；
7.4 因不可抗力（地震、洪水等自然灾害）导致合同解除的，双方均不负违约责任；
7.5 本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方签字盖章后生效。
甲方负责人签字： 乙方负责人签字：
甲方单位盖章： 乙方单位盖章：
甲方负责人手机号： 乙方负责人手机号：
年 月 日 年 月 日
